一、工程施工的介绍
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。
二、(精选13篇)
在发展不断提速的社会中,需要使用协议的场合越来越多,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家整理的(精选13篇),欢迎阅读与收藏。
1
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:xxx发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:_______
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板」。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:__________乙方:_______
代表:__________代表:_______
年_____月_____日_______年_____月_____日
2
发包人代表「甲方」:身份证号:联系电话:
承包人代表「乙方」:身份证号:联系电话:
合同双方根据《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于______市______区一件套房交由甲方装修,总面积为______平方米。「甲方拥有对房屋的所有权」。
2、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的.财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定,不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约,按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改,其中产生的费用由双方协商。
8、总工程的费用为_____元,在工程结束后一个月内没有质量问题,甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:「签字」盖章乙方:「签字」盖章
签订日期:______年_____月_____日
3
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价:_____元(大写:__________)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,总工期_____天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1、甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、未尽事宜
其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
身份证号:身份证号:
公章:公章:
日期:日期:
4
合同编号:
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:
签约地点:
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据相关法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积「工程形式」:____________
三、施工地点:________________
四、工期:
1、开工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用。
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满;
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼;
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:承包方:
委托代理人:委托代理人:
5
总包方(甲方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
分包方(乙方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
依照建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和xx市人民政府xx号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______。
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的'火灾事故,由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____元。
二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
四、清工每工日为________元。
五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。
七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)
第七条材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手工操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,
(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
第十二条合同附件及有效期
本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位:________________________
法定代表人:______________________
分包单位:________________________
法定代表人:______________________
____年____月____日
6
发包单位:________________________________________________「简称发包方」(以下简称甲方)
承包单位:________________________________________________「简称承包方」「以下简称乙方)
发包方经批准进行的建设工程,由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《建筑按抓哏内工程承包合同条例》等有关法律、法规签定本合同,共同遵守。
第一条工程名称___________________________________________________。
第二条工程地点____________________________________________________。
教师节教师聚餐主持稿
第三条承包的范围和内容:
1、建筑工程「包括房屋建筑及构筑物」共__________个单位工程,建筑面积_______________平方米。
2、安装工程名称_______________________________以上工程均按施工图设计内容范围承包。
第四条工程造价。承包的工程总造价________________________元「单位工程造价见承包工程项目表」,如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。
第五条承包方式
本工程按下列第_________项方式进行承包施工:
包工包料。
第六条施工期限
本公按工期定额和有关规定,施工工期日历_________天,定于_________年
_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。施工期间如发生不可抗拒的自然灾害,工期另行协商。
第七条双方的主要责任
一、发包方
1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。
2、确定建筑物「或构筑物」道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。
3、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁县城内民房和障碍物「亦可委托承包方承担」。
4、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同规定在开工前十五天内将设计图纸_________份、标准图_________份及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计。
5、按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。
6、向经办的银行提交拨款所需的文件「实行贷款或自筹的工程要保证资金供应」,审定办理拨款和结算。
7、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。
二、承包方
1、负责施工场地的平整,施工界区的用水、用电、道路和临时设施的施工。
2、按双方商定的分工范围,作好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。
3、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。
4、严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。
5、已完工的房屋、建筑物和安装的.设备,在交公前应负责保管、并清理好场地。
6、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算。
7、在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工程质量问题,负责无偿修理。
第八条材料设备供应
1、发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全,需由承包方调剂代用时,必须经设计部门签证,由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设,工程竣工时间顺延。
2、发包方供应的材料设备委托承包方采购运输时,差价及运费由发包方负责。
3、承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时,差价运费由发包方承担。
4、双方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验,费用由供应方负责。
5、双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。
第九条工程价款的支付与结算
1、本工程质量评定为__________________质量,依据鲁政发「1987」74号文规定,按合同工程造价增减__________________%结算。
2、工程竣工结算按下列第_________项方式结算。工程竣工验收合格后,_________天内结算完毕。
「1」中标价加签证;
「2」施工图预算加系数包干;
「3」平方米造价包干。
3、预付备料款和工程款,按建设银行规定执行,具体额度和办法是:_____________________。
4、备料款和工程款拨到_________%停止,其余带工程竣工后结算。
第十条工程变更
1、设计图纸经会审定案后,原则上不准变更。如确需变更时,应提前十五天办理变更手续,书面通知对方。因变更造成的经济损失有发包方负责。
2、在施工中,如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求,要书面通知发包方,发包方应在七天内办理技术签证。
3、基础施工如遇特殊情况,工期可按实际情况顺延。
第十一条工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工图与说明书组织施工,确保工程质量,在施工中如发生质量事故,要分清责任,由此造成的损失,由质量事故责任方承担。
2、隐蔽工程完成后,承包方在24小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽。如发包方未按时到场,承包方自行检查隐蔽。发包方提出重新检查时,如结果不符合要求,费用由承包方承担;若结果符合要求,费用由发包方承担。
3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后,由承包方通知发包方,发包方接到通知后,15天内组织验收,经验收合格,双方签具验收证书,工程移交给发包方管理。
第十二条施工期间临时停水、停电每次在一天以上的损失由发包方承担,凭签证顺延工期。
第十三条工程保修期,按建设部颁发的建筑工程保修办法的规定为_________,从_________年_______月_________日至_________年_________月_________日。
第十四条其他条款
第十五条违约责任
一、发包方
1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
3、超过合同规定的日期验收,按每日工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。
4、不按合同规定拨付工程款,按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理;根据国务院「1990」213号文规定,发包方物理拨付工程款时,承包方有权提出停工报告,发包方15天内解决不了,承担一切停工损失。
二、承包方
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。
2、工程拖期交工,每日向发包方偿付工程总造价百分之______的违约金。
3、保修期内发生的质量问题,有承包方无偿进行返修。
三、其他约定:_______________________
第十六条争议解决方式
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式中选择其中一种「在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会」:
1、提交_________仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉
第十七条本合同在双方签字盖章并经工商行政管理机关签证后生效,工程交工价款结清后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第十八条本合同正本二份,双方各执一份;副本_________份,双方各执_________份,报双方主观部门、工商行政管理机关、经办的银行各一份。
甲方「公章」:_________乙方「公章」:_________
法定代表人「签字」:_________法定代表人「签字」:_________
_________年____月____日_________年____月____日
7
甲方:__________「发包方」
乙方:__________「承包方」
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:__________
2、工程承包方式:
a承包人包工包料;
b承包人包工部分包料;
c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元「大写」,若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(3)水电施工穿墙、打孔、切割;
(4)开关插座面板安装;
(5)小五金的安装;
(6)后期灯具的安装「水晶灯另计」;
(7)其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字「盖章」后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字「盖章」乙方________签字「盖章」
___年___月___日___年___月___日
8
甲方单位名称:____________________
详细地址:________________________
主管部门电话:____________________
乙方单位名称:____________________
详细地址:________________________
主管人电话:______________________
为了加强医院装修、维修,保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致,特此制定如下事项:
一、合同意向
1、甲方将办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方,承包期为一年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、甲方应为乙方在维修维保零星工程期间的工作人员提供水、电及零时用房。乙方应每月向甲方缴纳临时用房的房租及水电费。
3、乙方在接到甲方相关管理人员下达的零星维修通知后,应在30分钟内到达现场解决问题,若当天不能及时解决的维修问题,要及时与所需维修科室负责人沟通,做好解释工作。
4、甲方应配合协调乙方维修维保工作人员在本院内各科室维修的任务单签字工作,保证维修维保工作人员的工作量的认可。
5、乙方在维修维保工作单笔,以工料费合计人民币_____元以内不需书面合同,超出_____元以上至_____万元以内,必须先按国家相关市场预算定额编制预算上报领导批准后方可签订合同再施工。施工方案严格按照双方达成一致后才能施工,以甲乙双方签定的工程编程项目为标准,如有增减工程量,双方另行商议。甲乙双方重新制定方案或制定工期方能施工,并且以文字书写双方单位负责人签字盖章后才能生效。
6、甲乙双方制定在维修维保使用附助材料必须保质保量六个月包修包换免费义务,主材料及电器产品为一年包修包换免费义务。其中玻璃制品或玻璃产品在安装使用后乙方是不实行三包义务。附言:乙方为院方施工和维修工作使用所有的材料,在人为操作不当或自然灾害的情况下,乙方不实行三包义务。
7、乙方每月_____日前应将上月零星预算交予甲方预算审核员审核,过期不交视为自动放弃。
8、结算方式:甲乙双方制定每月签字的维修材料单及维修人工单或后勤部门下发任务单进行报价结算,按照每月月中报价,月底结算的方式为乙方结算。凡是院方领导给乙方安排的任何工作,完工后不对他方结算,乙方只针对院方结算。工程付款方式以行业标准,不分期付款的方式。
二、乙方义务和责任
货车租赁合同范本免费版
1、乙方负责大楼室内、外的建设性维修维保零星工程服务工作,配合其它用工的服务工作,并服从领导安排,保证生活正常运行。
2、乙方应协助主管部门定期对所有的室、内外装修建筑物进行安全检查。
3、乙方应严格按照规章制度及《员工手册》来管理自己的员工,乙方维修工人在院内严禁从事违法乱纪活动,否则将以法律制裁乙方或个人,一切后果将由乙方单位及违犯者个人自行承担后果。
4、乙方应严格按照国家安全法律制度,管理所有维修维保工作人员的人身安全,并定期进行给工人进行安全法制教育,确保工作人员人身安全,严格要求工作人员有安全意识,并且要求个人购买意外人身保险,如果因个人原因,不愿意办理意外保险者,施工不注意安全或不在上班作业时间内发生意外事故造成的后果将由乙方个人承担。
5、乙方在维修维保的所有非本地户口的工作人员,必须办理本地个人居住证,上岗必须身穿工作服,挂号牌,在工作时间不准抽烟、喝酒等,不准与领导、员工发生争吵或打架事件,如有此现象发生领导将有权力终止本合同或将事发者清除现场辞退,永不录用。
6、开工之日起,采取必要防火措施,并指定专人负责,自备灭火器,确保施工现场的安全,并接受管理检查和指导。
7、施工时应做到不擅自破坏建筑结构,不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种办公室和其它的配套设施。凡事要与主管部门多沟通,施工方案在得到认可后才能施工。
8、大楼内办公室、厕所等部位需要改造时,严格按施工规范操作,避免造成漏水、渗水等质量问题。
9、装修、装饰办公室、病区、公共部位时,不得影响建筑物整体外观及周边环境,不得影响内部的正常生活,零星维修装修、装饰时,所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运到指定位置堆放,不得倒入垃圾桶,不得随意堆放。
10、乙方如果对公共设施设备「建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等」造成损坏的,责令恢复原状,或赔偿经济损失。「赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑」,设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束,事故第一责任人为装修负责人,如装修负责人有约定的,按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响正常生活造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由装修负责人双方来协商解决。
此合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份存查,任何一方不得反悔,如有一方反悔,另一方可追究法律制裁和赔偿,双方签字盖章后生效。
甲方「盖章」:__________乙方「盖章」:__________
负责人「签字」:________负责人「签字」__________
_____年_____月_____日,_____年_____月_____日
9
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模及结构特征:
工程承包范围:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数_______天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
币种:
合同总价(大写):_______元
(小写):¥:_______元
综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程)
□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、经确认的工程报价单
5、本合同专用条款和补充条款
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、图纸
9、工程量清单
10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件
11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要
12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
六、词语定义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人的承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
合同订立时间:_______年_______月_______日。
合同订立地点:
发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效,并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经办人:
_______年_______月_______日
10
发包人(全称):
法定代表人:
联系电话:
承包人(全称):
法定代表人:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________。
工程地点:______________________________________。
工程内容:______________________________________。
工程立项批准文号:______________________________。
资金来源:______________________________________。
二、工程承包范围
承包范围:______________________________________。
三、合同工期
开工日期:________年______月______日。
竣工日期:________年______月______日。
合同工期总日历天数____________天。
四、工程质量管理及验收
1、质量标准:工程质量符合___________________标准。
2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
3、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
五、工程价款、结算及付款方式
本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。
1、甲方于________年____月____日支付_______元。
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_______%,留_______%做质保金,待保修期满后_______个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、质量保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、合同生效
合同订立时间:_______年________月_______日。
合同订立地点:____________________________。
本合同双方约定______________________后生效。
九、本合同一式两份,均具有同等法律效力,发包人、承包人各执一份。
发包人:(公章)
法定代表人:
______年_____月_____日
承包人:(公章)
法定代表人:
______年_____月_____日
11
总包方:总承包公司(以下简称甲方)
分包方:分公司(以下简称乙方)
6、7住宅楼工程施工分包合同第四十三条,经甲乙双方协商,签订以下补充条款:
一、乙方承诺确保________年____月____日工程竣工验收(不含室外工程),承诺保证按承包合同第十五条办理。
二、工程质量等级市优良样板工程,7住宅楼工程质量等级优良。工程竣工质量监督部门核验后达到以上标准,甲方支付乙方承包工程总价款的百分之一,达不到以上标准,乙方同意按承包工程总价款的百分之二处以罚款。
三、经甲方考核,同意由同志担任该工程项目经理,对该工程实施全过程负有乙方驻现场全权代表全部责任。乙方不得以任何理由中途调换其他人员或名誉管理,如有发生视为违约。
四、工程结算方式
1、土建工程按议标确认的合同价款(不含税)结算,双方同意除设计变更以外其他内容(含工程报价中的错误、漏算部分)均不再作调整。
2、XX合XX窗及商品混凝土按实际发生调整价格。
3、水电安装工程按甲方审定的施工图预算加增减变更进行结算,取费标准参照土建工程取费水平执行。
4、本工程价款不含包干费内容,如有发生按实签认。全部工程价款增减调整及定额外发生内容均按土建工程议标合同费用标准结算。
五、工程进度款以甲方审定的工程月度报表按月支付,支付额度为审定完成量的95%。进度支付至全部承包总价90%时停止,待工程审计完毕后,预留保修金及承诺罚款额按规定办理尾款结算手续,为保证工程的顺利进展,甲方应积极筹备资金,按合同约定方式予以付款,若开工第一个月或中途甲方资金短缺(不超过20天)不能到位,乙方将继续施工,保证工程进度不受影响。
六、本工程主要、大宗型材料乙方必须提供有相应生产资质的正规厂家合格产品,建筑用钢材甲方指定采用产品。XX合金材及水电主材(包括管材、线材、洁具、开关、插座等),由甲乙双方共同选厂选型定货。
七、文明施工
1、乙方应严格遵守____市有关部门对施工场地交通、施工噪音、现场保洁等管理规定,如因乙方原因违规而发生的损失或罚款由乙方承担。
2、乙方进场前三天向甲方办公室送交有关施工人员名单及相关证件,经甲方审查办理出入证,所有人员挂牌上岗,乙方应对所属人员进行文明施工、治安保卫教育,所属人员不得在居民区内逗留,注意协调施工区周边住户关系,尽量减少施工对住户的影响。
3、为确保该工程施工的安全文明,住宅楼采用架子封席全封闭施工,费用包含在合同价款中。
4、乙方承诺该工程确保创________年度武汉地区文明施工现场,如达不到承诺对乙方处以20元罚款。
八、乙方进场前,甲方配合提供部分车库、空余库房给乙方无偿使用,乙方不得随意改变房屋结构,退场时按原貌退还,现场施工、生活用水电由乙方安装水、电表,按发生计费。
九、工程保修
1、本工程保修金双方同意按工程总价的5%计算,保修金在乙方工程尾款中预留。
2、保修期为________年,保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。
3、保修期间,乙方在接到修理通知之日后10天内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。非乙方原因的支出,由甲方承担。
十、本工程不得再次分包,严禁转包。
十一、本工程合同范本价款为元,其中水电暂定30万元。
十二、本协议条款自签字之日起生效,并同工程分包合同具有同等法律效力。
十三、本协议条款及分包合同在集团有限公司、XX公司内部执行,对外无效。
总包方:分包方:
负责人:负责人:
签订日期:年____月____日
简易工程施工合作协议12
甲方:
乙方:施工队
为了明确甲、乙双方在施工过程中的责任、权利和义务,使工程在优质、安全、高效、降低工程成本的前提下,顺利完成合同范围内的工程施工任务,经甲、乙双方充分协商同意如下条款,以便共同遵守和执行。
一、发包项目及单价:「详见附表1预算清单」总工程量约为_______元。
二、工程人工费的预算及支付方式:
每月15号按出工人数、工日借支生活费,每人60元/天,月底30号按施工队伍已完成形象工作面的工作量的60%借支生活费,但是要扣除月中15号支取的部分。工程全部完工验收合格支付至工工程量的90%,剩余10%工费等主体工程全部完毕,交付使用后,一个月内支付完毕。
三、工期:自________年____月____日_________至________年____月____日_________计_______天做完。乙方保证在正常施工时达到_______人开工,否则每延误工期一天,罚款_______元「由甲方造成原因除外,但必须有甲方的相关签证」。具体开工时间以我公司发出开工报告为准。
另注:
①施工队工程质量以博元建设装饰项目部施工员直接负责管理,应符合现场和建设单位质量要求。
②上班穿拖鞋作业、吸烟及无穿工衣、将罚款50元/人次。
③现场如有合同外工作量需补工,应于完成后5天内由施工班组填写的建议《补工单》转项目部核对,超期交单或无实物核对则补工无效。
四、工程质量以及验收标准「见附表2室内装饰施工规范」
五、甲、乙双方的责任和义务:
1、甲方配置现场施工人员、管理人员进行现场施工管理和质量监督,负责安全技术交底以及解释图纸不清楚之处。
2、甲方项目部有关施工和管理人员不得有意刁难各施工班组或收受好处费,一经查获将没收违法所得,并扣发当月工资。构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
3、提供各工种所需的施工图,且进行安全和技术以及操作规程交底,并会同乙方制订各流水段的施工工艺流程或方案。
4、按工程所需组织各种材料使用计划,一切物料均由甲方统筹订购「乙方包料部分除开」,紧急状况下,零星使用零件不受此限「必须当日部门报备」。
5、施工使用之一切机具设备均由乙方自行负责,各施工队在工地负责卸运各队用材料,乙方负责每天1次清理现场卫生。
6、施工队进入工地必须穿着公司制服,制作施工牌,自行提供小1寸免冠照片,一律向工程部办理相关手续施工人员方可进场施工。
7、乙方在施工现场下班后应关水关电。
8、在遇到意外事故发生时,甲方提供治疗或救护的方便,但费用自理「由甲方原因所造成的除外」。
9、在乙方不听从甲方施工管理人员统一指挥、工程质量低劣以及施工速度缓慢等原因的情况下,甲方有权责令乙方限期退场,且工程量不予结算。
六、乙方的责任和义务:
1、乙方施工人员必须遵守国家法律、法规以及公司和施工队制定的有关规章制度,服从施工管理人员的纺一指挥和调配「见现场管理办法」。
2、乙方必须严格按照有效的施工图、设计变更和现行有关的施工规范以及操作规程进行施工和操作,以确保工程质量和人身安全及按要求工期内完成,否则所造成的一切损失均由乙方自负,且视其情节给予罚款。
3、乙方有权拒绝在不安全的情况下进行操作和不符合图纸要求和有关施工规范要求的施工。
4、在高空作业时必须有可靠的安全保证措施,不得蛮干,否则所造成的一切后果均由乙方自负,甲方不负任何责任和连带责任。
5、乙方在进行多工序交叉施工时必须保护成品或半成品不得损坏,否则所造成的经济损失均由乙方自负,且视其情节给予罚款。
6、乙方施工人员不得偷盗工地或他人财物,不得在工地打架斗殴,否则视其情节给予重罚或送公安机关处理。
7、乙方组长必须住在工地,有事外出时须指派一个有组织和管理能力的人员负责其班组的一切事务,并协调施工管理人员有关工作。
8、乙方对自己所需材料必须提前计划,合理使用和保管不得浪费,一经发现甲方有权给予罚款和赔偿材料费。
9、乙方不得对甲方管理人员或施工人员进贿赂,否则一经发现,甲方有权终止合同、责令其退场且不予支付工程人工费。
10、乙方对于施工工程项目于保固、保修期间必须无偿负责修理维护。
11、乙方必须在工地施工结束后将所有剩余材料列表后送返公司仓库存查。
12、乙方必须参加图纸会审,并缴交《施工进度计划表》及《材料供需计划》。
七、其它
1、因施工不当造成返工现象时,乙方必须负担一切浪费之材料费用,且经查明为蓄意之行为对公司形象造成损坏时,其工程人工款项将不予支付,并甲方要求乙方负责赔偿。
2、乙方代表人签约时,必须将现场负责人姓名、联络电话详载于合约中,如同时有数个工地施工,当其中任一施工班组出现违反各项要求及质量无法达到目标时,将解除所有工地合约,并依照前项要求办理。
3、本合同内容随工程项目不同时可修改或增加附加条款,但须双方确认签字方能生效。
本合同一式叁份,甲、乙、项目部各执一份,自签定之日起生效,工程完成验收合格,支付完工程人工费后,自然失效。
本公司工程人工费结算只针对乙方代表签字人。
甲方:乙方代表:
公司装饰分公司:身份证号码:
工程部经理:联络电话:
签订日期:签订日期:
简易工程施工合作协议13
甲方:
乙方:
于________年____月____日_________(简称甲方)与_________(简称乙方),签订安装_________的项目合同。
1、安装工程名称:_________。
2、工程地点:甲方_________港口。
3、工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4、完工期限:本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内,完成安装工程,其中包括_________试验运行。
5、安装工程总价格:_________美元整。
6、安装工程付款进度:
第一期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第二期:甲方在_________港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第三期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;
第四期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;
第五期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;
第六期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。
7、违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。
8、增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9、监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10、工程停工:若甲方通知乙方将工程停止,其原因又并非是乙方的责任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11、工程监护:在工程开始后,但在完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12、工程保险:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。
13、附加条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到伤害,乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14、附件:本合同附件应视为本合同的一部分,与其他条款有同等效力。附件包括:
(1)图样;
(2)估价单。
15、合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16、附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供及定期对_________保养服务________年,每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
推荐阅读
查看更多相似文章